Договор юридического подряда образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Print Friendly, PDF & Email

Договор юридического подряда образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

 

 

Договор юридического подряда

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. ________________________                                                                                              « ___ » ___________  года
__________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-Система», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за свой риск собственными силами и в счет установленный статьей 2 настоящего договора стоимости произвести следующие работы: _____________________________________________________________________________
1.2.Работы по настоящему договору выполняются на оборудовании и инструментами Подрядчика.
2.Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ в т. ч. НДС 18%
2.2. Расчет между сторонами осуществляется исходя из стоимости фактически выполненных работ на основании акта сдачи-приемки работ.
2.3 Заказчик выплачивает аванс, в размере ____________ от стоимости работ в т. ч. НДС 18%, в течение 3 рабочих дней со дня подписания Договора.
2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По соглашению Сторон возможно применение других видов расчетов, не запрещенных действующим законодательством РФ.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с договором, проектом, СНиП и действующим законодательством.
3.1.2.Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды и нести ответственность за нарушение работниками Подрядчика техники безопасности и охраны труда согласно действующему законодательству.
3.1.3.Выполнить все работы по настоящему договору лично.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и в срок, предусмотренные разделом 2 настоящего договора в течение 3-х банковских дней.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.Гарантийный срок.
4.1. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору составляет ___________ с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ КС-2, КС-3.
5.Сроки выполнения работ.
5.1.Начало работ ____________________
Окончание работ __________________
6.Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до завершения Сторонами выполнения своих обязательств по нему.
7. Передача работ.
7.1. Работы должны быть сданы Подрядчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ. Работы считаются принятыми после того, как вышеуказанный акт будет подписан Сторонами. Если Заказчик определит, что работы полностью не завершены, или имеются существенные дефекты в работах, то в этом случае Сторонами принимается решение о способах и сроках завершения и исправление работ.
8. Форс-мажор.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, а также иные обязательства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
9. Арбитраж.
9.1. Стороны должны стремиться разрешить все споры и разногласия по вопросам выполнения условий настоящего Договора путем дружеских переговоров.
9.2. В случае возникновения каких-либо споров относительно исполнения настоящего Договора, если Стороны не могут прейти к соглашению, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный Суд Нижегородской области.
10. Прочие условия.
10.1. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность условий настоящего Договора в период его действия и после окончания и не раскрывать его содержание какому-либо третьему лицу без получения предварительного письменного соглашения с другой Стороны, за исключением случаев, когда это требует законодательство.
10.2. Настоящий Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, представляют собой единый Договор Сторон относительно изложенного предмета Договора, который может быть дополнен и изменен только в письменной форме, подписанной уполномоченными представителями Сторон.
10.3. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
Адреса и реквизиты сторон.
ПОДРЯДЧИК:
Директор ____________/ _______________/
ЗАКАЗЧИК:
Директор ___________ / _________________/

 

 

Договор подряда на оказание услуг образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Подробнее

Рейтинг
Юридическая консультация
Добавить комментарий