Договор подряда на оказание услуг образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
ДОГОВОР ПОДРЯДА
(на выполнение подрядных работ)
г.___________________ «___»___________20__г.
___________________________________________________________________(наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________(устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________ ________________________________________________________________________ Работы выполняются из материалов __________________________________ (Заказчика или Подрядчика).
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).
II. Обязательства сторон
2.1. Заказчик обязуется:
— обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________ _______________________________________________________________________, — обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: ________________________________________________________
2.2. Подрядчик обязуется:
— произвести указанные работы за свой риск;
— обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для
проверки хода и качества их исполнения;
— обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.
III. Срок действия договора и порядок расчетов
3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).
3.2. Срок исполнения: «___»_______19__г.
3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей.
IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.
V. Особые условия
5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Подрядчик
____________________ _____________________
____________________ _____________________
Заказчик Подрядчик
М.П. М.П.