Договор подряда услуг с юридическим лицом образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Print Friendly, PDF & Email

Договор подряда услуг с юридическим лицом образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

 

Пример № 1

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА

(на выполнение услуг)

г.___________________                                                                                                             «___»___________20__г. ___________________________________________________________________(наименование предприятия), в дальнейшем Заказчик, в лице ___________(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________(устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 I. Предмет договора

 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды услуг:_________________________________________ ________________________________________________________________________

 1.2. Стоимость услуг определяется согласно смете (Приложение 1).

 II. Обязательства сторон

 2.1. Заказчик обязуется:

 — обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________ _______________________________________________________________________, — обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения услуг, включающие в себя: ________________________________________________________

 2.2. Подрядчик обязуется:

 — произвести указанные услугы за свой риск;

 — обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к услугам для

проверки хода и качества их исполнения;

 — обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1

имущества на весь период выполнения услуг.

 III. Срок действия договора и порядок расчетов

 3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).

 3.2. Срок исполнения: «___»_______20__г.

 3.3. Оплата услуг производится в _____-дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).

 3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные услугы _________ рублей.

 IV. Ответственность сторон

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

 4.2. За просрочку исполнения услуг Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ от сметной стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более общей стоимости услуг.

 4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

 4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

 V. Особые условия

 5.1. По окончании выполнения услуг стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки услуг (Приложение 3).

 5.2. По окончании услуг неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства услуг.

 5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

 5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

 Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик 

__________________ 

ФИО_____________ 

 М.П. 

_________________ 

Подрядчик

ФИО_____________ 

 

 

Пример № 2

ДОГОВОР    ______-ф

на выполнение услуг

г. Тверь                                             «___» __________ 20__ г.

ОАО «Таврис», в дальнейшем именуемое  Подрядчик, в лице исполняющего обязанности директора Петров Ю.В., действующего на основании приказа от 20.09.20__ г. № 168-кр и Устава, с одной стороны, и__________________________________ ______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________,  с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить обеззараживание помещений (продукции), общим объемом _____ куб. метров по адресу ________________________________________________, в дальнейшем именуемом «Объект». 

1.2.  Документами, подтверждающими факт исполнения услуг, являются: акт обеззараживания помещений,  акт об оказании услуг, счет-фактура.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1 Общая стоимость услуг определяется объемом помещений (продукции) – _____ куб. метров, в которых будет проведено обеззараживание. Общая стоимость услуг –____________________ руб., в том числе НДС 18% — _______ руб. Условия оплаты указаны в п. 3 настоящего Договора.  

2.2 Увеличение Подрядчиком цены обеззараживания за 1 куб. метр в одностороннем порядке в течение срока действия Договора не допускается.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1 Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком одним из следующих способов:

3.1.1. Заказчик оплачивает Подрядчику  предоплату в размере 50% от общей стоимости договора в срок, не превышающий 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания договора на основании счета на оплату. Оставшиеся 50% по договору оплачиваются Заказчиком по факту выполнения услуг по договору в течение  3  (трех) банковских дней после подписания акта выполненных услуг по обеззараживанию помещений, указанных в п.п.1.1., либо

3.1.2. Заказчик оплачивает Подрядчику  предоплату в размере 100% от общей стоимости договора в срок, не превышающий 5-ти (пяти) банковских дней с даты подписания договора на основании счета на оплату.

3.2 Форма оплаты: безналичная, платежным поручением на расчетный счет Подрядчика; наличная – в кассу Подрядчика.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1 Сроки выполнения услуг: 

начало услуг – в течение пяти рабочих дней с даты получения предоплаты Заказчика по договору (50% / 100%)

окончание – в соответствии с регламентом применения пестицида. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1  Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все услугы в  полном объеме и в предусмотренные сроки  по настоящему Договору.

5.1.2 Самостоятельно поставить на объект обеззараживания необходимые материалы и оборудование.

 5.1.3. Обеспечить при обеззараживании и дегазации выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности в соответствии с Санитарными правилами и нормами СаНПиН 1.2 1077-01; ПБ 14-586-03

5.1.4. По результатам обеззараживания и дегазации помещений оформить соответствующие документы (акт о проведении обеззараживания, разрешение на право пользования помещением).

5.1.5. В 3-х дневный срок после подписания акта о приемке  услуг вывезти с объекта использованное оборудование и материалы.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Издать приказ по предприятию о проведении обеззараживания и назначить ответственного из своего штата за проведение обеззараживания;

5.2.2. Подготовить помещение к обеззараживанию, в том числе убрать мусор;

5.2.3. Обеспечить свободный доступ представителей Подрядчика, при необходимости обеспечить газопроницаемость продукции;

5.2.4. Обеспечить отсутствие посторонних лиц в обеззараживаемых помещениях и на прилегающей территории на период обеззараживания;

5.2.5. На границе зоны газации вывесить предупреждающие знаки с указанием мер безопасности;

5.2.6. На время обеззараживания (с момента начала фумигации до ее окончания) обеспечить круглосуточную охрану обеззараживаемых помещений.

5.2.7. Во время проведения обеззараживания и дегазации выполнять требования техники безопасности при услуге с ядохимикатами;

5.2.8. Принять объект не позднее следующего дня с момента получения акта выполненных услуг.

5.2.9. Оплатить Подрядчику стоимость услуг по фактически выполненной услуге. 

6. ГАРАНТИИ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

6.1. За нарушение обязательств по настоящему договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Эффективность обеззараживания подтверждается повторным (в течение 3-х дней по дегазации) обследованием в присутствии представителей сторон.

6.3. Подрядчик не несет  ответственности за неэффективное обеззараживание в случае нарушения технологии обеззараживания по вине Заказчика (например, нарушение герметичности помещений).

6.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение  обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желанию сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемия, эмбарго, пожары, стихийные бедствия.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области в установленном законодательством порядке.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

Юр. адрес: _______________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________
ИНН:____________________________________________________________
КПП:____________________________________________________________
Банк:____________________________________________________________
Рас./счёт:________________________________________________________
Корр./счёт:_______________________________________________________
БИК:____________________________________________________________

_________________/____________ /

М.П

ЗАКАЗЧИК

Юр. адрес: _______________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________
ИНН:____________________________________________________________
КПП:____________________________________________________________
Банк:____________________________________________________________
Рас./счёт:________________________________________________________
Корр./счёт:_______________________________________________________
БИК:____________________________________________________________

_________________/____________ /

М.П

 

Договор подряда на оказание услуг образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Подробнее

Рейтинг
Юридическая консультация
Добавить комментарий