Образец договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2019 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Print Friendly, PDF & Email

Образец договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2019 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

 

Пример № 1

Договор

подряда на выполнение проектных

и изыскательских работ

г. ______________                                                                                                              «___» ___________  20__г.

________________________________________________________________________,

(наименование организации или гражданина-предпринимателя)

именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию

Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

работы,        результатом        которых         будут         являться:

________________________________________________________________________.

1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику

утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также

_______________________________________________  (иные  исходные  данные,

необходимые для составления технической документации).

1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в

задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и

изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия

Заказчика.

Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня

утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование

органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,

предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты

правоустанавливающего документа —  акта  об  отводе  земельного  участка,

свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную

Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1.  Срок  начала  работ  —  ______________________  дней  со   дня

получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в    п.1.2

настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные  работы,  указанные  в  разделе  1  договора,  в

соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего

договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __________% от суммы, указанной

в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов

Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых

сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в    п.2.3

настоящего договора.

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком

по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный

срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в

_________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

расторгнуть настоящий договор.

4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Проектировщик обязан:

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

на проектирование и договором;

согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при

необходимости вместе с  Заказчиком  —  с  компетентными  государственными

органами и органами местного самоуправления;

передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты

изыскательских работ.

Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим

лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права

воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на

основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Заказчик обязан:

оплатить Проектировщику выполненные им работы;

использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без

согласия Проектировщика;

оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и

изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого

содействия);

участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой

технической документации с соответствующими государственными  органами  и

органами местного самоуправления;

возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные

изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских

работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к

Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической

документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает

Заказчику штраф в размере __________% от суммы договора и пеню из расчета __________%  от

суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора

строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере

______________________.

6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение

работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в

соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

между сторонами.

6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в    п.2.3

настоящего договора.

7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения

Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом

сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,

наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: __________________________________________________________

Проектировщик: _____________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик _____________________________________ М.П.

Проектировщик ________________________________ М.П.

 

Пример № 2

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение проектных работ

г.______________________                                                                                             «___» ____________ 2019 г.

____________________________________________ в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр. ____________________________________________, паспорт: серия ______________________, № ______________________, выданный ______________________, проживающий по адресу: ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: ______________________.

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на ______________________ № __________________  от «___» ____________ 2019 года, выданной ______________________.

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: ______________________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет ______________________ рублей НДС ______________________ рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение № ______________________).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение _______ дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение ______________________ с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере ________% за каждый день просрочки, но не более ________% от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также __________ день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Проектировщик

__________________________________________________

Юр. адрес: ________________________________________

Почтовый адрес:___________________________________

ИНН:_____________________________________________
КПП:______________________________________________
Банк:_____________________________________________

Рас./счёт:_________________________________________

Корр./счёт:________________________________________

БИК:_____________________________________________

Заказчик

________________________________________________

Регистрация:_____________________________________

Почтовый адрес:__________________________________

Паспорт серия:___________________________________

Номер:__________________________________________

Выдан:__________________________________________
Кем:____________________________________________

Телефон:________________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Проектировщик _________________
Заказчик _________________
Рейтинг
Юридическая консультация
Добавить комментарий