Договор поставки товара 2018 образец скачать бесплатно

Print Friendly, PDF & Email

Договор поставки товара 2018 образец скачать бесплатно

 

Договор поставки №

 

г. Москва                                                                                                                                                     « __ »__________ 20   г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «      », в лице  Генерального директора _____________ , действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АВТ-Строй», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Васнева Алексея Валерьевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора.
    • Поставщик обязуется в обусловленный срок поставить (передать в собственность) Грузополучателю, товар (железобетонные изделия) в наименованиях, количестве и по ценам, указанным в согласованных Сторонами Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору (далее — Товар), являющихся его неотъемлемыми частями, а Грузополучатель обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
  2. Условия поставки.
    • Ежемесячный план поставки продукции определяется Грузополучателем и направляется Поставщику в срок не позднее, чем за десять дней до начала следующего календарного месяца.Указанный план должен содержать ориентировочное количество,ассортимент,марку и класс поставляемой продукции на следующий календарный месяц.
    • Продукция поставляется силами Поставщика на строительную площадку Грузополучателя по адресу,указанному в заявке Грузополучателя.
    • Грузополучатель обязан не позднее, чем за три дня до начала поставки (отгрузки) предоставить Поставщику образцы оттисков штампов всех Грузополучателей, а также список лиц (работников),имеющих право приемки товарно-материальных ценностей, и образцы их подписей. В случае невыполнения обязанности предусмотренной данным пунктом, Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку).
    • Поставка (отгрузка) каждой партии товара осуществляется на основании заявки, предоставляемой Грузополучателем Поставщику в срок не позднее, чем за один день до даты поставки (отгрузки).

Заявка должна содержать следующие данные:

-ссылку на настоящий договор,

-количество,ассортимент,марка и класс поставляемой продукции,

-сроки поставки каждой партии продукции (график поставки),

-способ доставки продукции (силами Поставщика или самовывоз  Грузополучателя),

-наименование и реквизиты Грузополучателей, пункты доставки товара (адреса Грузополучателей) и схемы проезда     (в случае доставки силами Поставщика), а также лицо, ответственное за приемку продукции.

При отсутствии заявки или передаче ее Поставщику после указанного времени Поставщик вправе не производить поставку. В случае принятия данной заявки к исполнению Поставщик не несет ответственность за возможную задержку в доставке продукции.

  • Поставка продукции осуществляется по ценам, согласованным сторонами, и указанным в Приложении №1 к настоящему договору.
  • Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ. Поставщик подтверждает качество железобетонных изделий наличием сертификата соответствия, а также выдачей паспорта качества за каждую партию отгруженного Товара.
  • Отказ Грузополучателя от заявленной поставки продукции должен поступить в адрес Продавца (письмо,факс) не позднее, чем 3 часа до запланированно заявкой часа начала поставки.
  • В целях бесперебойной доставки продукции Грузополучатель обязан:

-содержать подъездные пути к пунктам разгрузки продукции, а также разгрузочные площадки в исправном состоянии;

-обеспечить беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автотранспорта  любой грузоподъемности в местах разгрузки;

-постоянно иметь в наличии необходимые для разгрузки исправные приспособления  и устройства для освещения разгрузочных площадок;

-обеспечить постоянное присутствие на объекте лиц ,ответственных за приемку продукции;

-своевременно предоставлять Поставщику пропускные документы  на право проезда  к грузоприемным точкам, в центральные районы города, закрытые зоны и иные объекты ,требующие специального разрешения на въезд;

  • При наличии вины Грузополучателя осуществляется промывка автоплощадки, согласно Инструкциям по эксплуатации автоплощадки.
  • .Поставка каждой партии продукции фиксируется отметкой Грузополучателя в товарно-транспортной накладной (ТТН),Грузополучатель обязан обеспечить правильность заполнения в ТТН времени прибытия и убытия автоплощадки, проставление в талоне экспедирования груза времени фактического простоя ,а также проставление необходимого штампа о приемке груза ,заверенного подписью диспетчера (Грузополучателя).
  • Грузополучатель самостоятельно осуществляет приемку и разгрузку продукции по каждой ТТН в течение 40 минут после фактического поступления продукции. Разгрузка автоплощадки на объекте Грузополучателя более 60 минут считается простоем. За простой автоплощадки Поставщик может взыскать штраф в размере 300(трехсот) рублей за каждый час простоя.
  • В случае отказа от приемки продукции Грузополучатель обязан надлежащим образом удостоверить в ТТН факт и причину отказа в получении, а Грузополучатель возместить Поставщику стоимость холостого прогона автотранспорта и стоимость продукции, от получения которой он отказался. При отказе Грузополучателя надлежащим образом удостоверить факт погона автотранспорта, факт прогона оформляется  актом за подписью водителя и представителя Поставщика.
  • Датой поставки продукции считается дата ,указанная в ТТН, которая должна соответствовать дате фактической доставки продукции Грузополучателю.
  • В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего договора (по количеству и качеству), Грузополучатель обязан вызвать представителя Поставщика. В этом случае представителями сторон составляется и подписывается соответствующий Акт с указанием недостатков и производится замена партии (машины) за счет Поставщика.
  • Право собственности на продукцию переходит к Грузополучателю с момента окончания приемки партии продукции Грузополучателем ,что определяется отметкой  Грузополучателя   о получении  продукции в товарно-транспортной накладной(ТТН) .Отметка представителя Грузополучателя  в ТТН ,свидетельствует об окончательном принятии продукции по количеству .Качество определяется согласно ГОСТ.
  1. Качество товара, его количество и комплектность. Сдача-приемка Товара.
    • При превышении по вине Грузополучателя нормативного времени разгрузки и укладки продукции всю ответственность за качество поставляемой продукции несет Грузополучатель.
    • Приемка поставляемой продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 (с изм. и доп.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. постановлением  Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 (с изм. и доп.).

 

  1. Цена и стоимость товара. Порядок расчетов.

4.1 Цена за Товар  устанавливается за единицу измерения и за каждый вид Товара и определяется в соответствующей Спецификации (Приложении) к настоящему Договору. В случае удорожания материалов, роста цен на энергоносители и в других случаях указанная в Спецификации цена может быть изменена. Об изменении цены Товара Поставщик письменно извещает Покупателя за 14 дней. Цена на оплаченный товар удорожанию не подлежит.

4.2 Порядок расчетов за Товар определяется Сторонами в Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору.   Моментом исполнения обязанности Грузополучателя по оплате Товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

  • Грузополучатель обязан один раз в месяц производить с Поставщиком сверку взаимных расчетов, которая оформляется двусторонним актом.

 

  1. Ответственность сторон.
    • В случае нарушения срока поставки Товара по настоящему Договору Поставщик уплачивает Грузополучатель пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, за исключением случаев:

— поставки Товара на условиях его самовывоза Грузополучателем, когда надлежащим образом уведомленный о готовности Товара к отгрузке Грузополучатель не является за Товаром к месту отгрузки.

5.2  В случае нарушения срока оплаты Товара по настоящему Договору Грузополучатель уплачивает Поставщику пени    в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.

 

  1. Форс-мажор.

 

  • При возникновении форс-мажорных обстоятельств, к числу которых Стороны относят затрудняющие исполнение настоящего Договора военные действия, стихийные бедствия, эпидемии, запретительные акты государственных органов, судебные акты, пожары, землетрясения и наводнения, Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору на период действия таких обстоятельств при условии незамедлительного уведомления о наступлении вышеуказанных обстоятельств другой Стороны.

 

  • Порядок разрешения споров.

7.1  Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. До передачи дела в соответствующий арбитражный суд, обязательно требуется предъявление претензии.

7.2  Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) дней.

 

  • Прочие условия.
    • Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    • После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют свою силу.
    • Все изменения, дополнения, соглашения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными, если они подписаны обеими Сторонами. При этом признаются действительными факсограммы, полученные Поставщиком, если в факсограмме присутствует подпись и печать Покупателя и на ней расписался и поставил свою печать Поставщик. Поставщик также вправе направлять Покупателю документы по факсимильной связи, при этом подтверждением факта направления и получения документа служит выписка из журнала учета исходящих факсов Поставщика, обязанность по ведению которого возлагается на Поставщика. Вся иная переписка сторон осуществляется заказными письмами с уведомлением о вручении.
    • При подписании настоящего Договора каждая его страница подлежит обязательному визированию сторонами.
    • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «  » ___ 20   года.

Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его                                                  прекращении за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено.

  • Настоящий договор подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

 

Перевозчик: ООО «АВТ-Строй»

125319 г. Москва, ул. Черняховского, д.19, пом.1, ком.13

Р/с ______________

«______________»

К/с ______________

БИК ______________

ИНН/КПП ______________/ ______________

Тел./факс: (499)152-29-00

Заказчик: ООО «_________»

_____________________________

Р/с           ________________________

БАНК       _______________________

К/с     ___________________________

БИК  ____________________________

ИНН/КПП _______________________

Тел./факс:     ______________________

 

 

 

Заказчик _______________________/_________________./

 

 

 

Перевозчик _____________________/______________./

 

Рейтинг
Юридическая консультация