Договор поставки программного обеспечения образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Договор
поставки программного обеспечения
| г. Москва | «___» __________ 20__ г. |
Общество ___________________________ (полное наименование дочернего общества ОАО «АК «Транснефть»), в лице _______________________________________________, действующего на основании ____________________________ , именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
______________________________ (полное наименование Поставщика), в лице ______________________ директора ______________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,
совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в пользование Покупателю на срок, установленный производителем, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора лицензионное программное обеспечение ____________(далее – ПО).
1.2. Наименование, срок пользования, производитель, общая стоимость ПО, цена за отдельные составляющие ПО, перечень компонентов, количество поставляемого ПО, сроки и способы поставки, гарантийный срок, наименования и местонахождение Покупателя и Поставщика определяются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик одновременно с ПО передает Покупателю документы, подтверждающие, что он обладает всеми необходимыми правами для передачи ПО и его составляющих, имеющих самостоятельное значение, в пользование Покупателю на срок, установленный производителем.
1.4. Поставщик гарантирует, что передаваемые им Покупателю права пользования ПО являются свободными от любых прав третьих лиц.
1.5. Поставщик одновременно с ПО передает Покупателю техническую и эксплуатационную документацию на ПО на русском и английском (если ПО импортируется) языках.
1.6. Поставщик представляет Покупателю в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней с момента отгрузки Продукции, в количестве трех экземпляров оригиналы счетов-фактур и товарных накладных унифицированной формы ТОРГ 12
Поставщик обязан направить оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления по почтовому адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре.
Счета-фактуры оформляются Поставщиком в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера и даты платежного поручения в случае получения авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров, работ и услуг только на отгруженный товар.
Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 представляется с обязательным заполнением всех полей.
В строке «Основание» заполняется номер и дата договора поставки, в строке «транспортная накладная», заполняется номер и дата:
Товарно-транспортной накладной – при доставке автомобильным транспортом;
транспортной железнодорожной накладной – при доставке железнодорожным транспортом;
накладной отправителя и грузовой накладной – при доставке воздушным транспортом;
квитанции о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.
Порядок поставки ПО
-
- Поставка ПО осуществляется:
- на носителе (дистрибутиве) путем его передачи Поставщиком по местонахождению Покупателя (Грузополучателя);
- сетевым способом доставки путем передачи Поставщиком по местонахождению Покупателя (Грузополучателя) документации, содержащей информацию об условиях (программных ключах, кодах, паролях, сетевых путях и.т.п.) доступа к сетевому ресурсу производителя.
-
- Право собственности на носитель, риск случайной гибели или повреждения носителя, а также право пользования ПО, переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки ПО.
Датой поставки ПО по настоящему Договору является дата передачи ПО Покупателю (дата проставления печати и подписи полномочного представителя Покупателя на экземплярах товарной накладной унифицированной формы ТОРГ 12). В товарной накладной унифицированной формы ТОРГ 12 указываются все компоненты передаваемого ПО, указанные в Спецификации.
Документы по отгруженной после 24 числа месяца Продукции, указанные в настоящем пункте, должны быть предоставлены Покупателю не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.
2.3. Поставщик обязуется письменно не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до передачи ПО уведомить Покупателя о дате поставки ПО.
3. ПРИЕМКА ПО
3.1. Покупатель осуществляет приемку ПО в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки ПО.
3.2. Покупатель в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты обнаружения несоответствия количества, номенклатуры, состава ПО в Спецификации, недостатков в ПО, носителе, аксессуарах (расходных материалах, кабелях, микросхемах и.т.д.) или документации, содержащей информацию об условиях доступа к сетевым ресурсам производителя (в случае отказа сетевого ресурса производителя в предоставлении доступа к ПО, указанному в Спецификации), направляет Поставщику письменное уведомление с указанием:
- Недостатков ПО;
- времени, даты и места прибытия надлежащим образом уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора.
3.3. Поставщик или иные, надлежащим образом уполномоченные им лица, обязаны в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения указанного в п. 3.2. уведомления прибыть для:
- осмотра Недостатков ПО;
- составления соответствующего совместного Акта;
- принятия решения по Недостаткам ПО.
3.4. Покупатель (Грузополучатель) вправе составить односторонний Акт о признании ПО дефектным без участия Поставщика и/или какого-либо третьего лица в случае если:
- Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта;
- Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных п.3.3. настоящего Договора.
3.5. Настоящим Стороны признают, что односторонний Акт, указанный в п. 3.4. настоящего Договора, составленный без участия Поставщика и/или какого-либо третьего лица, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору.
3.6. Поставщик обязуется устранить недостатки или произвести замену ПО в течение 7 (Семи) календарных дней с даты составления актов, указанных в пунктах 3.3.,3.4. настоящего Договора.
3.7. Покупатель вправе отказаться от приемки ПО в случае, если поставка ПО просрочена более чем на 10 (Десять) календарных дней по сравнению со сроками, указанными в Спецификации. Покупатель письменно извещает Поставщика об отказе в приеме ПО.
3.8. Поставщик вправе производить досрочную поставку ПО по предварительному письменному согласию Покупателя. Досрочная поставка ПО не является основанием для досрочной оплаты Покупателем поставленного ПО.
4. СТОИМОСТЬ ПО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость ПО, цены за отдельные составляющие ПО устанавливаются в рублях (включая НДС 18%), и указываются Сторонами в Спецификации. В указанную стоимость входят все расходы Поставщика по доставке ПО Покупателю (Грузополучателю) по реквизитам, указанным в Спецификации.
4.2. Покупатель производит оплату ПО в 2 этапа:
4.2.1. Авансовый платеж в размере ___ (____________________) денежных средств от стоимости ПО, производится Покупателем в течение ______ банковских дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, но не ранее ____ (_______) банковских дней до срока поставки ПО, указанного в Спецификации.
4.2.2. Окончательный платеж в размере ____ (___________) денежных средств от стоимости ПО, указанного в Спецификации, Покупатель выплачивает по счету, выставленному Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с даты поставки ПО при условии получения Покупателем счетов- фактур на поставленное ПО.
4.3. Датой оплаты ПО по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5. ГАРАНТИИ
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого ПО, носителя, аксессуаров (расходных материалов, кабелей, микросхем и.т.д.), программных и аппаратных ключей и иных составляющих, имеющих самостоятельное значение в соответствии с условиями производителя.
5.1.1. Гарантийный срок на ПО, носитель, аксессуары (расходные материалы, кабели, микросхемы и.т.д.), программные и аппаратные ключи и иные составляющие, имеющие самостоятельное значение устанавливается в Спецификации.
5.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность ПО и/или технической документации, либо несоответствие ПО требованиям, установленным производителем, и технической документации, Поставщик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектного ПО или его частей надлежащего качества/комплектности в срок не более одного месяца после получения сообщения Покупателя (Грузополучателя) о выявленных дефектах.
5.2.1. Отсчет гарантийных сроков в отношении ПО производится в соответствии с условиями производителя.
5.3. Сроки устранения дефектов и замены ПО, отсчитываются с даты составления дефектного Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой ПО (включая, но не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению, транспортировке, ПО и т.п.), несет Поставщик.
5.4. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки, установленные настоящим Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.
5.5. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем (Грузополучателем) неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 15-ти (Пятнадцати) банковских дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя обязуется:
- возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленное и оплаченное ПО;
- возместить все понесенные Покупателем убытки;
- исполнить иные обязательства, предусмотренными действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.6. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется предоставлять Покупателю обновления (исправления, дополнения и т.п.) к поставляемому ПО, в случае, если такие обновления были выпущены производителем.
6. Ответственность Сторон
-
- В случае нарушения сроков поставки ПО, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости недопоставленного ПО за каждый день просрочки.
- В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены дефектного ПО, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости указанного в настоящем пункте ПО за каждый день просрочки.
- В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п. 1.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от совокупной стоимости ПО, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.
- В случае не предоставления Поставщиком обновлений (исправлений, дополнений и т.п.), указанных в пункте 6.6 настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выпуска таких обновлений производителем, Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости лицензионного ПО за каждый день просрочки.
- Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Конфиденциальность
7.1. Настоящий Договор, его содержание, а также все приложения к нему, являются конфиденциальными документами и не подлежат разглашению или использованию Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда этого требуют официальные органы Российской Федерации вследствие выполнения требования действующего законодательства.
8. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, с учетом положений настоящего Договора.
8.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:
- При неоднократной (не менее двух раз) поставки ему ПО ненадлежащего качества; или
- если поставка ПО просрочена более 10 (Десять) календарных дней; или
- нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектного ПО, установленных настоящим Договором, более чем на 10 (Десять) календарных дней; или
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
9.2. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен только по письменному соглашению Сторон.
9.3. Настоящий Договор действует до «___» __________ 20__ г. года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, – до полного их исполнения.
9.4. В случае если за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор, Договор считается продленным на следующий календарный год.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, регулируются ими путем переговоров. Стороны вправе при урегулировании разногласий использовать претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.
10.2. В случае неудовлетворения Поставщиком претензионных требований, предъявленных Покупателем, либо непредоставления мотивированного документального подтвержденного отзыва на предъявленную претензию в срок, указанный в п.10.1. настоящего Договора, Покупатель вправе зачесть сумму претензионных требований в счет причитающихся Поставщику платежей по настоящему Договору.
10.3 При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, Изменение условий и расторжение настоящего Договора
11.1.Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.2. Договор составлен на __(___) листах в 2 экземплярах: один экземпляр для Покупателя и один экземпляр – для Поставщика.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение № 1. Спецификация на поставку ПО.
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ»
ДАО «МН»
Адрес местонахождения:
Почтовый и фактический адрес:
ИНН: ______________________________
Тел.:
Факс:
Банковские реквизиты:
Р/с № ___________________ в
К/с №
БИК:__________, КПП:________________
«ПОСТАВЩИК»
Наименование организации:__________________________________
Адрес местонахождения:_____________________________________________________
Почтовый и фактический адрес______________________________________________
ИНН: ______________________________
Тел.:_______________________________________________________
Факс:______________________________________________________
Банковские реквизиты:
Р/с № ___________________ в
К/с № ___________________
БИК_____________, КПП___________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
| От имени ПОСТАВЩИКА: ______________________(_______________) | От имени ПОКУПАТЕЛЯ:
_____________________ (_______________) |