Договор подряда на оказание услуг образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Print Friendly, PDF & Email

Договор подряда на оказание услуг образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА

(на выполнение подрядных работ)

г.___________________                                                                                                          «___»___________20__г.

     ___________________________________________________________________(наименование предприятия),  в дальнейшем  Заказчик, в  лице ___________(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________(устава, доверенности),  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

     I. Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________ ________________________________________________________________________      Работы выполняются из материалов __________________________________ (Заказчика или Подрядчика).

     1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

     II. Обязательства сторон

     2.1. Заказчик обязуется:

     — обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________ _______________________________________________________________________,      — обеспечить  Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ, включающие в себя: ________________________________________________________

     2.2. Подрядчик обязуется:

     — произвести указанные работы за свой риск;

     — обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для

проверки хода и качества их исполнения;

     — обеспечить  сохранность  передаваемого  в  соответствии  с  п.2.1

имущества на весь период выполнения работ.

     III. Срок действия договора и порядок расчетов

     3.1. Договор  вступает в  действие с  момента  передачи  материалов Подрядчику на  основании двухстороннего  акта сдачи-приемки  (Приложение 2).

     3.2. Срок исполнения: «___»_______19__г.

     3.3. Оплата  работ производится  в _____-дневный  срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).

     3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей.

     IV. Ответственность сторон

     4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством.

     4.2. За  просрочку исполнения  работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в  размере  ______  от  сметной  стоимости  работ  за  каждый  день просрочки, но не более общей стоимости работ.

     4.3. При  досрочном  одностороннем  расторжении  договора  виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб., не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

     4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

     V. Особые условия

     5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).

     5.2.   По    окончании   работ    неиспользованные   материалы    и предоставленное в  соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

     5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

     5.4. Во  всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

     Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик                                     Подрядчик

____________________          _____________________

____________________          _____________________

Заказчик                                      Подрядчик

   М.П.                                              М.П.

 

 

Договор строительного подряда образец 2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма

Подробнее

Рейтинг
Юридическая консультация
Добавить комментарий