Договор на проектно изыскательские работы образец 2023 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Договор
на проектно изыскательские работы
г. ______________ «___» ___________ 20__г.
________________________________________________________________________,
(наименование организации или гражданина-предпринимателя)
именуем __ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется по заданию
Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские
работы, результатом которых будут являться:
________________________________________________________________________.
1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику
утвержденное _____________ (кем) задание на проектирование, а также
_______________________________________________ (иные исходные данные,
необходимые для составления технической документации).
1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в
задании и других исходных данных для выполнения проектных и
изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия
Заказчика.
Проектная документация должна быть подготовлена в полном
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и
правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
Обязательства Проектировщика считаются выполненными со дня
утверждения подготовленного им проекта ________________ (наименование
органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).
1.4. Правомочия Заказчика в отношении земельного участка,
предоставляемого под строительство _______________________ (наименование
объекта) подтверждаются ___________________ (наименование и реквизиты
правоустанавливающего документа — акта об отводе земельного участка,
свидетельства о праве собственности, договора и др.).
Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование
органа, наименование, номер дата выдачи документа).
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала работ — ______________________ дней со дня
получения Проектировщиком от Заказчика документов, указанных в п.1.2
настоящего договора.
2.2. Срок окончания работ — _______________________________________.
2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:
2.3.1. Выполнение изысканий — _____________________________________.
2.3.2. Разработка технической документации — ______________________.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, в
соответствии со сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего
договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.
3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик
обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной
в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.
3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов
Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых
сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3
настоящего договора.
3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика производится Заказчиком
по безналичному расчету, платежными поручениями.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
Заказчиком и Проектировщиком.
4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,
если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный
срок, либо проект на будет утвержден ________________ (кем) в
_________________ (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор.
4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,
вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора
сохраняют свою силу.
5. Обязанности сторон
5.1. Проектировщик обязан:
выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными
на проектирование и договором;
согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при
необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными
органами и органами местного самоуправления;
передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты
изыскательских работ.
Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим
лицам без согласия Заказчика.
Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на
основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
5.2. Заказчик обязан:
оплатить Проектировщику выполненные им работы;
использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,
только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую
документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без
согласия Проектировщика;
оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных и
изыскательских работ ___________________________ (объем и условия такого
содействия);
участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой
технической документации с соответствующими государственными органами и
органами местного самоуправления;
возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные
изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских
работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;
привлечь Проектировщика к участию в деле по иску, предъявленному к
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической
документации или выполненных изыскательских работ.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За просрочку выполнения работы Проектировщик уплачивает
Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от
суммы договора за каждый день просрочки.
6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в
задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора
строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления
от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере
______________________.
6.3. Ответственность Проектировщика за ненадлежащее выполнение
работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в
соответствии со ст.761 ГК РФ.
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем
договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории России.
6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между сторонами.
6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место
нахождения арбитражного суда).
7. Сдача и приемка работ
7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение
при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3
настоящего договора.
7.2. В срок ______________________ с даты получения извещения
Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.
7.3. Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом
сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика
и ___________________ со стороны Заказчика.
8. Дополнительные условия
8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в
настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
8.2. Риски ___________________________________________ (какие,
наименование страховой организации, дата и номер договора страхования и
др.) застрахованы на сумму __________ рублей.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: __________________________________________________________
Проектировщик: _____________________________________________________
Подписи сторон
Заказчик _____________________________________ М.П.
Проектировщик ________________________________ М.П.